Usługa opracowania kompleksowej dokumentacji rozbudowy lądowiska wyniesionego przy Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie w celu dostosowania do przepisów

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompleksowej dokumentacji rozbudowy lądowiska wyniesionego przy Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie w celu dostosowania do przepisówDokumentacja obejmie w szczególności:a) wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, wraz z kompletem uzgodnień (m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, rzeczoznawca ds. przeciw pożarowych), uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień, opinii, i odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę - umożliwiający złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęb) wielobranżowy projekt techniczny (wykonawczy) wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień, opinii, i odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzja pozwolenia na budowę, STWiORB, przedmiary, kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże i ustalone z Zamawiającym zakresy,c) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może zostać zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.