Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach. Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację i modernizację budynku szkoły wraz z przebudową dziedzińca, w tym między innymi:a) prace sanitarne c.o.,b) wentylacja i klimatyzacja,c) modernizacja instalacji elektrycznej,d) modernizacja oświetlenia,e) docieplenie przegród i wymiana stolarki okienno – drzwiowej,f) działania modernizacyjne związane ze zmianą funkcji pomieszczeń,g) instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii,h) instalacja drenażu i odzysku wody deszczowej,i) nasadzenia roślinności,j) przebudowa dziedzińca,k) instalacja wodno – kanalizacyjna,l) udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (platforma schodowa i schodołaz, pochylnia),m) odtworzenie zniszczonej nawierzchni po zakończeniu robót (w tym odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i trawników, zieleni- krzewy, kwiaty itp.),n) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (audyt po zakończeniu termomodernizacji),o) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie (szkoła), wyjątek to dni ustawowo wolne, czyli wakacje, ferie zimowe, itp.; szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy na roboczo z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego prace głośne należy prowadzić po godzinie 14. Prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania prowadzić po zakończeniu sezonu grzewczego i w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT” Umowa o dofinansowanie projektu „termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” nr FESL.02.02-IZ.01-09GG/24 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania zadania zgodnie z wymogami instytucji dofinansowującej.ZMIANY UMOWY CD § 7 ust. 3 PPU1. W przypadku zmiany w trakcie realizacji zadania osoby wskazanej w ust. 2 lit. a) - i) wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana tej osoby nie wpłynęłaby na ocenę oferty Wykonawcy.§ 15 ust. 1 - 4 PPU1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 jedynie w następujących przypadkach:b) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne ponadnormatywne warunki atmosferyczne np. deszczu, śniegu, gradu, huragan, temperatura powietrza, a także strajk, wojna, epidemia), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się także skutki zdarzeń ją powodujących,c) wystąpienia w terminie realizacji umowy warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłową realizację robót zgodnie z przepisami prawa, przyjętymi normami, wskazaniami producentów materiałów i urządzeń, procesem technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, temperatura uniemożliwiająca wiązanie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych), d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, epidemią, stanem klęski żywiołowej, a skutkujący brakiem lub istotnym utrudnieniem dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,e) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,f) niezawinionych przez wykonawcę działań organów administracji publicznej, w szczególności służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego, służb ochrony przeciwpożarowej, służb sanitarnych, mających wpływ bezpośredni lub pośredni na termin realizacji robót w szczególności wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), zmiany w dokumentacji projektowej i związane z tym roboty budowlane,g) niezawinionym przez wykonawcę opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa,h) w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy a skutkujących wydłużoną procedurą uzyskiwania zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,i) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, j) jeżeli dokumentacja projektowa w oparciu o którą realizowany jest przedmiot umowy zawiera niezawinione przez wykonawcę błędy, braki lub wady albo została zmieniona z innych przyczyn takich jak ulepszenie funkcjonalności obiektu,k) w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy,oraz:l) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT sporządzony zostanie aneks do umowy uwzględniający zmianę wynagrodzenia wykonawcym) w przypadku zmiany Kierownika Budowy w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana osoby Kierownika Budowy nie wpłynęłaby na ocenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.2.Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.3.W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wpływ tych okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy, tj: a) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 lit. a – d oraz lit. h i lit. i termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w robotach budowlanych spowodowanego tymi okolicznościami,b) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 lit. e termin może zostać zmieniony o ilość dni, w których wykonywanie całości lub części robót mających wpływ na termin realizacji, było niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek działań organów administracji publicznej,c) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 lit. f i g termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów lub osób trzecich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., lub w uzyskaniu zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania,d) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 lit j termin może zostać zmieniony o ilość dni wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w stosunku do normalnego, przewidywalnego lub wynikającego z przepisów prawa czasu trwania tych postępowań.4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.